裁判字號：
最高行政法院 103年度判字第535號 行政判決
裁判日期：
民國 103 年 10 月 02 日
案由摘要：
政府採購法事件
最高行政法院判決 103年度判字第535號
上 訴 人 毅博科技有限公司
代 表 人 劉英傑
訴訟代理人 張世興 律師
被 上訴 人 國防部
代 表 人 嚴明
訴訟代理人 林家祺 律師
潘則華 律師
上列當事人間政府採購法事件，上訴人對於中華民國102年6月20
日臺北高等行政法院101年度訴字第517號判決，提起上訴，本院
判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理 由
一、被上訴人之代表人於民國（下同）102年8月8日變更為嚴明
，業據其具狀聲明承受訴訟，核無不合，先予敘明。
二、緣上訴人參與被上訴人組織改造前國防部軍備局採購中心（
下稱採購中心）所辦理「載重底盤車」採購案（下稱系爭採
購案），經採購中心以上訴人第一批製繳之載重底盤車逾期
123天且經2次複驗均不合格，以100年6月27日備採履驗字第
1000005063號書函通知上訴人解除契約，並以100年7月7日
備採履驗字第1000005370號書函（即原處分）通知擬依政府
採購法第101條第1項第12款規定將其刊登政府採購公報。上
訴人不服，循序提出異議及申訴，均未獲變更，遂提起行政
訴訟，經原審法院判決駁回後，提起上訴。
三、上訴人起訴主張：㈠上訴人於採購中心解除契約前，已將系
爭採購案之載重底盤車全數進口至境內以進行全部履約，採
購中心竟以上訴人遲延給付為由，援引契約清單（18）備註
16罰則1之約定，解除契約之全部並刊登政府採購公報，有
違政府採購法第6條第1項之公平合理原則。㈡國防部軍備局
中山科學研究院（下稱中科院）以99年10月4日備科設供字
第0990013190號函（下稱中科院99年10月4日函）同意上訴
人可於同年10月15日辦理交貨，其載明逾期部分仍依約計罰
，顯已同意依約計罰而不再行使解除契約之權利，故被上訴
人以逾期為由解約，有違誠信原則。㈢上訴人第1批載重底
盤車雖延誤履約期限，但此逾期履約係因第三人之事由所起
，並非可歸責於上訴人；中科院於第2次複驗時所列8項缺失
，均經上訴人立即改善及說明，並有明志科技大學之鑑定報
告可證，故上訴人並無故意或重大過失違約之行為存在，被
上訴人率爾解除契約後並於100年7月7日為刊登政府採購公
報之處分，顯違反政府採購法第101條第1項之立法目的及行
政院公共工程委員會（下稱公程會）工程企字第0960015128
0號行政函釋之意旨，應予撤銷。又第2次複驗所載缺失項目
，有多項於先前會驗及複驗均未提及，被上訴人未予上訴人
改善機會逕認驗收不合格，應有未合。㈣縱本案第1批3輛載
重底盤車之驗收有與契約不符之處，但品質、效用、安全均
無疑慮，被上訴人應依政府採購法第72條第2項規定，辦理
減價收受，已可達到契約之目的，被上訴人竟遽為解約、刊
登政府採購公報之處分，顯違反比例原則等語，求為判決確
認原處分違法。
四、被上訴人則以：㈠有關上訴人所交付系爭載重底盤車，就涉
及「危險貨品道路運輸安全協議」（ADR）部分，其所有波
浪套管均已剖開，容易使電線外露，且其剖面均向上，亦容
易造成積水，極有導致電線短路之虞；又按ADR之9.1.3.5所
附證明書之格式，均與上訴人所提供證明書之格式不相符合
，且上訴人亦未按ADR之證明書之要求附上相關附件，即無
法證明上訴人所交付之系爭載重底盤車的規格符合本件契約
之本旨。㈡中科院99年10月4日函僅同意至同年10月15日止
，仍接受上訴人之交貨，上訴人至該期日仍無法如期交貨時
，被上訴人得依契約清單備註第16條第1項規定辦理全案解
約，遑論上訴人遲至同年11月5日尚未能依約完成ADR認證程
序，故本件上訴人未能依契約期限（99年7月4日）履約，且
第一批逾期天數已達50日以上（自99年7月4日至99年11月5
日，共計123天），被上訴人依契約清單（18）備註16.罰則
1.規定辦理全案解約，且該遲延履約之事由，可歸責於上訴
人，被上訴人依採購法第101條第1項第12款規定，將上訴人
刊登政府採購公報並停權1年，洵無違誤。㈢本案係要求上
訴人所提出之底盤車應為2009年7月1日以後之全新品，惟上
訴人經3次目視檢查，均遭被上訴人發現有生銹之零件，依
一般經驗法則判斷，自足以推斷上訴人提交之底盤車似非新
品，且該等不合格項目，係透過外觀目視檢查即可一望即知
之重大瑕疵，上訴人於99年11月進行第1次目視檢查遭判定
不合格後，仍怠於改正，其顯然未依債之本旨，提出給付，
故上訴人於用罄2次複驗機會後，遭被上訴人判定不合格，
依契約通用條款第15.3條、第17.1條規定解除契約，自屬可
歸責於上訴人之事由致解除契約。㈣依本院100年度判字第
1782號判決，被上訴人對於廠商符合政府採購法第101條第1
項第12款之情形者，即應為停權處分，並無決定是否停權處
分及停權期間長短之裁量權限，自不生裁量違反比例原則之
問題等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠依交貨時程
，兩造底盤車交貨時程表約定，係分2批交貨，第1批（2009
年7月1日以後全新品3輛）應於簽約日之次日起240日曆天內
（即99年7月4日）交貨，被上訴人雖同意展延第1批交貨期
至99年10月15日，有中科院99年10月4日函可稽，惟該函說
明二亦已明載，逾期部分仍依約計罰，屆期無法完成交貨或
驗收不合格，被上訴人將依契約清單備註第16條第1項規定
辦理全案解約，可知被上訴人並非同意免除上訴人遲延給付
責任而變更履約日期，僅係於99年10月15日前，暫不拒絕受
領上訴人給付及行使其解約權，並以上訴人未來給付得予完
成或驗收合格之前提為要件。又依規格與工作陳述書有關採
購項目規格說明第20條環保及安全要求C項規定，所有電氣
設施須符合「危險貨品道路運輸安全協議」（ADR）要求，
而上訴人於參與投標時，就此項要求即已明確知悉，且本件
於98年11月6日簽約，至99年7月4日交貨期限間，有長達7個
月時間可供履約，上訴人未及時履約，難認上訴人有合理管
控履約期程。㈡被上訴人於99年12月28日所為第2次複驗目
視檢查結果未通過部分，包括下列8項：⒈C.O.C（車輛出廠
品質文件）引擎號碼與實車引擎號碼不符；⒉空氣乾燥器採
用大陸製品，煞車、輪軸、傳動等系統均無銘牌且已塗黑漆
，無法辨識產品來源；⒊關於3輛車輛差速器之外觀均不相
同；⒋全車線路均採剖開式包覆，不符ADR安全約定；⒌有
關3車輛之後地軸形式不一且無銘牌；⒍車身號碼KLTBCA6AT
2BK000013車輛，其前地軸、動力分導箱疑似舊品、右車門
有損壞整修痕跡；⒎車身號碼KLTBCA6AT2BK000014車輛輪殼
內側嚴重生銹、輪軸煞車來令片偵測線損壞；⒏車身號碼KL
TBCA6AT2BK0000154車輛後平衡桿、加力箱氣管嚴重變形。
其中，關於上訴人交付之系爭車輛，全車線路均採剖開式包
覆，與ADR建議圖示不符部分（即上述第⒋項），已難認對
於衝擊、磨擦、磨損具有防護能力之佈線方式，縱認上訴人
通過ADR認證，亦僅證明該車輛佈線符合通常車輛使用，然
其與系爭採購規格與工作陳述書就所有附加裝電器料件的配
線，均需作保護（包括隔、防磨傷或割傷等），須加裝防火
蛇管。（底盤車附加配備）之規定，尚難謂符合，故被上
訴人認系爭車輛之佈線方式，依目視檢查即可認無法避免線
路受損引發之危險，上訴人經通知亦未改善，從而，被上訴
人認本件上訴人交付之車輛目視檢查不合格，應可憑採。㈢
依中科院99年10月4日函，被上訴人雖同意展延第1批交貨期
至99年10月15日，惟該函說明二已明載，逾期部分仍依約計
罰，屆期無法完成交貨或驗收不合格，被上訴人將依契約清
單備註第16條第1項規定辦理全案解約，上訴人於被上訴人
同意展延之99年10月15日期限，仍未能如期交付貨品，遲至
99年11月5日始行交付，復未能通過目視檢查而驗收不合格
，是被上訴人依兩造契約通用條款第15.3條第3項、第17.1
條，解除兩造契約之全部，洵屬有據；本件約定履約期限原
為99年7月4日，上訴人遲至99年11月5日始行交付貨品，逾
期天數達123天，已逾契約清單備註第16條罰則所訂逾期天
數累計達50日曆天得解除契約之情形，是已難認上訴人違約
情節並非重大，況上訴人逾期履約之結果，仍無法完成驗收
合格，而被上訴人本件採購所需車輛採分批交貨之方式，應
有其需求時程之考量，上訴人於首批貨品交付即生遲延及驗
收不合格情形，被上訴人於契約目的不達之情況下據以解除
全部契約，亦無違反公平誠信及比例原則等語，因認被上訴
人原處分並無違法，乃予維持，駁回上訴人之訴。
六、上訴意旨略以：㈠原判決就系爭載重底盤車採購規格與工作
陳述書貳、三、第10點所載「防火蛇管」，自行臆測認定，
，逾越兩造攻防、辯論及調查證據之範圍，自屬對上訴人為
突襲判決，違反行政訴訟法第189條第1項規定，且事實認定
與卷證資料不符，而有判決不適用法規及適用不當之違法、
亦有判決理由矛盾之違法。㈡原審就「全車線路均採剖開式
包覆是否符合ADR安全規定」而為之有關「防火蛇管」與「
防火功能」之相關規定與事實關係，未依職權調查證據且未
行使闡明權，遽予上訴人突襲之判決，依行政訴訟法第125
條、第133條前段、第141條第1項及第135條第2項等規定，
有判決不適用法規及適用不當之違法。㈢中科院99年10月4
日函已經展延交貨期至99年10月15日，雖逾期部分仍可依約
計罰，但解約事由已陳明「屆期若無法完成交貨或驗收不合
格」，則逾期部分（99年7月4日起至99年10月15日間）已經
同意依約計罰而不再解除契約，且系爭契約清單(18)備註⒗
罰則⒈就解約之規定為「得」，而非「應」，則若經計算遲
延計罰之結果，為雙方所得接受者，採購機關自得斟酌急迫
程度及業務之配合而不解除契約，亦合於採購目的及契約真
諦，惟原審將被上訴人授權代理人中科院同意展期之承諾，
解釋為附條件之意思表示，此顯然與該函意旨相違，違反經
驗法則及誠信原則，並與原審相同案情之101年度訴字第123
號判決相違，自有判決不適用法規或適用不當之違法。㈣關
於複驗不合格，被上訴人列有8項，原審已認定7項判定有誤
，而原審認定其中不合格部分，係望文生義而有錯誤，故原
處分之依據既有前述重大瑕疵存在，原審未予撤銷，命被上
訴人重新審酌，有判決不適用法規或適用不當之違法。㈤系
爭採購案99年11月16日第1次驗收及限期改善、99年12月9日
第1次複驗暨限期改善與99年12月18日之第2次複驗，均係由
中科院主驗、會驗與協驗，揆諸政府採購法第71條至第73條
、政府採購法施行細則第91條、第96條至第98條等規定及本
院102年度判字第581號判決廢棄理由，系爭採購案所為驗收
程序，違背前揭政府採購法相關規定，被上訴人卻持為解除
系爭契約之依據，原審未予調查審認，自有違誤。㈥本件採
購中心行使系爭解除權，於國家社會不僅無所得利益，甚至
多花費公帑新臺幣（下同）625萬5千元，並遲延交車，而上
訴人因該解除權之行使所受之損害更大，復參以採購中心不
接受上訴人提出之卷附「ADR之證明書」，即予解除系爭採
購案全部契約，實違反誠信原則，構成權利濫用，因此，原
處分自屬違法，原審未予審認，顯有違法等語。
七、本院查：
（一）按：
１、中華民國憲法第15條、第22條規定：「人民之生存權、工
作權及財產權，應予保障。」「凡人民之其他自由及權利
，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」第23
條規定：「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人
自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必
要者外，不得以法律限制之。」
２、司法院釋字第385號解釋：「．．．法律所定之事項若權
利義務相關連者，本於法律適用之整體性及權利義務之平
衡，當不得任意割裂適用。．．．。」第510號解釋：「
憲法第15條規定人民之工作權應予保障，人民從事工作並
有選擇職業之自由。惟其工作與公共利益密切相關者，於
符合憲法第23條比例原則之限度內，對於從事工作之方式
及必備之資格或其他要件，得以法律或視工作權限制之性
質，以有法律明確授權之命令加以規範。．．．。」釋字
第514號解釋：「人民營業之自由為憲法上工作權及財產
權所保障。有關營業許可之條件，營業應遵守之義務及違
反義務應受之制裁，依憲法第23條規定，均應以法律定之
，其內容更須符合該條規定之要件。若其限制，於性質上
得由法律授權以命令補充規定時，授權之目的、內容及範
圍應具體明確，始得據以發布命令，。．．．。」其解釋
理由書第1段並闡釋：「人民營業之自由為憲法第15條工
作權及財產權應予保障之一項內涵。基於憲法上工作權之
保障，人民得自由選擇從事一定之營業為其職業，而有開
業、停業與否及從事營業之時間、地點、對象及方式之自
由；基於憲法上財產權之保障，人民並有營業活動之自由
，例如對其商品之生產、交易或處分均得自由為之。許可
營業之條件、營業須遵守之義務及違反義務應受之制裁，
均涉及人民工作權及財產權之限制，依憲法第23條規定，
必須以法律定之，且其內容更須符合該條規定之要件。若
營業自由之限制在性質上，得由法律授權以命令補充規定
者，授權之目的、內容及範圍，應具體明確，始得據以發
布命令，迭經本院解釋在案．．．。」
３、依據上開憲法及司法院解釋意旨，可知：
（１）憲法所定人民之自由及權利，凡不妨害社會秩序公共利益
者，均受保障。惟並非一切自由及權利均無分軒輊受憲法
毫無差別之保障，其中關於人民身體之自由，憲法第8條
規定屬於憲法保留之事項者，縱令立法機關，亦不得制定
法律加以限制（憲法保留）；而憲法第7條、第9條至第18
條、第21條及第22條之各種自由及權利，則於符合憲法第
23條-即「防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會
秩序或增進公共利益所必要」之條件下，得以法律限制之
（法律保留）。至何種事項應以法律直接規範或得委由命
令予以規定，與所謂規範密度有關，應視規範對象、內容
或法益本身及其所受限制之輕重而容許合理之差異；如以
法律授權主管機關發布命令為補充規定時，其授權應符合
具體明確之原則；若僅屬與執行法律之細節性、技術性次
要事項，則得由主管機關發布命令為必要之規範，雖因而
對人民產生不便或輕微影響，尚非憲法所不許（司法院釋
字第443號解釋理由書第1段參照）。又法律之規定不能鉅
細靡遺，主管機關為執行母法有關事項之必要，自得依其
法定職權，於符合法律（母法）意旨之限度內，就法律或
依法律授權訂定施行細則之規定，以行政命令為闡明其規
範意旨的釋示（司法院釋字第519號解釋理由書第1段、釋
字第536號解釋理由書第1段參照）。另審查主管機關依據
法律授權訂定之法規命令、或基於法定職權發布的命令是
否符合法律規範意旨，非僅拘泥於該法律特定法條之文字
，而應以各該法律本身之立法目的及其整體規範之關連意
義為綜合判斷（司法院釋字第394號解釋理由書第1段參照
）。
（２）人民營業之自由為憲法第15條「工作權及財產權」應予保
障之一項內涵。基於憲法上「工作權之保障」，人民得自
由選擇從事一定之營業為其職業，而有開業、停業與否及
從事營業之時間、地點、對象及方式之自由；基於憲法上
「財產權之保障」，人民並有營業活動之自由，例如對其
商品之生產、交易或處分均得自由為之。「許可營業之條
件、營業『須遵守之義務』及『違反義務應受之制裁』，
均涉及人民工作權及財產權之限制」，依憲法第23條規定
，必須以法律定之，且其內容更須符合該條規定之要件。
若營業自由之限制在性質上，得由法律授權以命令補充規
定者，授權之目的、內容及範圍，應具體明確，始得據以
發布命令。又有關工作權之保障，世界人權宣言（Univer
-sal Declaration of Human Rights）第23條第1項規定
：「人人有權工作，自由選擇職業、並受公正和合適的工
作條件並享受免於失業的保障。」「經濟社會文化權利國
際公約」（按「『公民與政治權利國際公約』及『經濟社
會文化權利國際公約』施行法」業經我國於98年4月22日
制定公布全文9條，同年12月10日施行；其中第2條、第3
條、第4條分別規定：「兩公約所揭示保障人權之規定，
具有國內法律之效力」、「適用兩公約規定，應參照其立
法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋」、「各級政府機
關行使其職權，應符合兩公約有關人權保障之規定，避免
侵害人權，保護人民不受他人侵害，並應積極促進各項人
權之實現」）第貳編第4條、第參編第6條亦分別揭明：「
本公約締約國確認人民享受國家遵照本公約規定所賦予之
權利時，國家對此類權利僅得加以法律明定之限制，又其
所定限制以與此類權利之性質不相牴觸為準，且加以限制
之唯一目的應在增進民主社會之公共福利。」「本公約
締約國確認人人有工作之權利，包括人人應有機會憑本人
自由選擇或接受之工作謀生之權利，並將採取適當步驟保
障之。本公約締約國為求完全實現此種權利而須採取之
步驟，應包括技術與職業指導及訓練方案、政策與方法，
以便在保障個人基本政治與經濟自由之條件下，造成經濟
、社會及文化之穩步發展以及充分之生產性就業。」顯見
工作權係一項受若干國際法律文書承認的基本權利，「是
實現其他人權的根本所在，並構成人的尊嚴的不可分割和
固有的一部分」（見法務部101年12月編印「公民與政治
權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約」聯合國經濟
社會文化權利委員會公元2005年第35屆會議第18號「工作
權《經濟社會文化權利國際公約》第6條」一般性意見第
277頁），國家僅得在增進民主社會之公共福利，且與工
作權之性質不相牴觸的前提下，以法律或法律具體明確授
權訂定之法規命令限制之。
（二）次按：
１、政府採購法第1條、第2條規定：「為建立政府採購制度，
依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採
購品質，爰制定本法。」「本法所稱採購，指工程之定作
、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。」第
6條規定：「（第1項）機關辦理採購，應以維護公共利益
及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇
。（第2項）辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，
得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之
採購決定。（第3項）．．．。」本條立法理由記載：「
維護公平交易秩序為政府一貫之政策，政府採購行為尤
不得對廠商有不合理之差別待遇，．．．維護公共利益
及公平合理為民事契約之基本內涵，於政府採購尤應加以
重視，．．．。」第7條第2項規定：「本法所稱財物，指
各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其
他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。」
第71條至第73條依序規定：「（第1項）機關辦理工程、
財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收。（第2
項）驗收時應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗
，通知接管單位或使用單位會驗。（第3項）機關承辦採
購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢
驗人。（第4項）前三項之規定，於勞務採購準用之。」
「（第1項）機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會
同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通
知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果
不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢
討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人
員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。（第2項
）驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無
減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆
換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上
之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，
應經機關首長或其授權人員核准。（第3項）．．．。」
「（第1項）工程、財物採購經驗收完畢後，應由驗收及
監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認。（第2項）前項
規定，於勞務驗收準用之。」第101條第1項規定：「機關
辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由
通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報
：容許他人借用本人名義或證件參加投標者。．．．
。擅自減省工料情節重大者。．．．得標後無正當
理由而不訂約者。查驗或驗收不合格，情節重大者。
驗收後不履行保固責任者。因可歸責於廠商之事由，致
延誤履約期限，情節重大者。違反第六十五條之規定轉
包者。因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。
破產程序中之廠商。歧視婦女、原住民或弱勢團體人
士，情節重大者。」本條立法理由載明：「明定對於廠商
有違法或『重大違約』情形時，機關應將其情形通知廠商
，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採
購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規
定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依
據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他
機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。目前各機關雖有
類似措施，但因缺乏立法，適用範圍較小，成效有限。」
第102條規定：「（第1項）廠商對於機關依前條所為之通
知，認為違反本法或不實者，得於接獲通知之次日起二十
日內，以書面向該機關提出異議。（第2項）廠商對前項
異議之處理結果不服，或機關逾收受異議之次日起十五日
內不為處理者，無論該案件是否逾公告金額，得於收受異
議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，以書面向該管
採購申訴審議委員會申訴。（第3項）機關依前條通知廠
商後，廠商未於規定期限內提出異議或申訴，或經提出申
訴結果不予受理或審議結果指明不違反本法或並無不實者
，機關應即將廠商名稱及相關情形刊登政府採購公報。（
第4項）．．．。」其立法理由載稱：「為使有前條各款
情形之廠商，於接獲機關之通知後，仍有提出異議、申訴
之救濟管道，爰參酌第六章異議及申訴之處理程序，明定
無論該當案件是否逾公告金額，廠商得循此程序提出異議
及申訴，機關再視其處理結果，決定是否刊登政府採購公
報，以免誤刊而損及廠商權益。」第103條第1項規定：「
依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期
間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。有第
一百零一條第一款至第五款情形或第六款判處有期徒刑者
，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定
者，應註銷之。有第一百零一條第七款至第十四款情形
或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起一年
。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。」
２、政府採購法施行細則第91條規定：「（第1項）機關辦理
驗收人員之分工如下：主驗人員：主持驗收程序，抽查
驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並
決定不符時之處置。會驗人員：會同抽查驗核廠商履約
結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符
時之處置。但採購事項單純者得免之。協驗人員：協助
辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。（第2項
）會驗人員，為接管或使用機關（單位）人員。（第3項
）協驗人員，為設計、監造、承辦採購單位人員或機關委
託之專業人員或機構人員。（第4項）．．．。（第5項）
有監驗人員者，其工作事項為監視驗收程序。」第96條、
第97條規定：「（第1項）機關依本法第七十二條第一項
規定製作驗收之紀錄，應記載下列事項，由辦理驗收人員
會同簽認。有監驗人員或有廠商代表參加者，亦應會同簽
認：有案號者，其案號。驗收標的之名稱及數量。
廠商名稱。履約期限。完成履約日期。驗收日期。
驗收結果。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者
，其情形。其他必要事項。（第2項）機關辦理驗收，
廠商未依通知派代表參加者，仍得為之。驗收前之檢查、
檢驗、查驗或初驗，亦同。」「（第1項）機關依本法第
七十二條第一項通知廠商限期改善、拆除、重作或換貨，
廠商於期限內完成者，機關應再行辦理驗收。（第2項）
前項限期，契約未規定者，由主驗人定之。」第98條規定
：「（第1項）機關依本法第七十二條第一項辦理部分驗
收，其所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限
，並得視不符部分之情形酌予保留。（第2項）機關依本
法第七十二條第二項辦理減價收受，其減價計算方式，依
契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、
市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價
金額。」
３、行政程序法第2條規定：「本法所稱行政程序，係指行政
機關作成行政處分、締結行政契約、訂定法規命令與行政
規則、確定行政計畫、實施行政指導及處理陳情等行為之
程序。」第7條規定：「 行政行為，應依下列原則為之︰
採取之方法應有助於目的之達成。有多種同樣能達成
目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。採取之
方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」
第8條、第9條規定：「行政行為，應以誠實信用之方法為
之，並應保護人民正當合理之信賴。」「行政機關就該管
行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」
４、民法第148條原規定：「權利之行使，不得以損害他人為
主要目的。」立法理由記載：「謹按權利人於法律限制內
，雖得自由行使其權利，然其目的，要以保護自己之利益
為必要，若專以損害他人利益為目的者，其權利之行使，
實為不法行為，自為法所不許。」71年1月4日修正公布（
72年1月1日施行）規定：「（第1項）權利之行使，不得
違反公共利益，或以損害他人為主要目的。（第2項）行
使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」立法理由載
明：「權利人於法律限制內，雖得自由行使其權利，惟
不得違反公共利益，乃權利社會化之基本內涵，爰於原第
148條，增列『權利之行使，不得違反公共利益』，俾與
我民法立法原則更相吻合。又因本條增列誠信原則為第2
項，故將修正後之原條文改作第1項。誠信原則，應適
用於任何權利之行使及義務之履行，現行法僅就行使債權
，履行債務之誠信原則，於債編第219條中規定。似難涵
蓋其他權利之行使與義務之履行，爰於第148條增列第2項
明示其旨。」
５、本院101年度6月份第1次庭長法官聯席會議決議：「機關
因廠商有政府採購法第101條第1項各款情形，依同法第10
2條第3項規定刊登政府採購公報，即生同法第103條第1項
所示於一定期間內不得參加投標或作為決標對象或分包廠
商之停權效果，為不利之處分。其中第3款、第7款至第12
款事由，縱屬違反契約義務之行為，既與公法上不利處分
相連結，即被賦予公法上之意涵，如同其中第1款、第2款
、第4款至第6款為參與政府採購程序施用不正當手段，及
其中第14款為違反禁止歧視之原則一般，均係違反行政法
上義務之行為，予以不利處分，具有裁罰性，自屬行政罰
，應適用行政罰法第27條第1項所定3年裁處權時效。其餘
第13款事由，乃因特定事實予以管制之考量，無違反義務
之行為，其不利處分並無裁罰性，應類推適用行政罰裁處
之3年時效期間。」又「依政府採購法第1條規定及同法第
101條之立法理由可知，政府採購法之目的在於建立公平
、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除
不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，
得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨
為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契
約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責
於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可
歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸
責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約
情形是否重大（參照政府採購法第101條之立法理由）及
符合比例原則。」本院103年3月份第2次庭長法官聯席會
議亦作有決議。
（三）依據上開政府採購法（含立法理由-下稱本法）、本法施
行細則、行政程序法及民法相關規定，並參酌前揭司法院
解釋與本院庭長法官聯席會議決議意旨，可知：
１、政府採購法係為提升採購效率與功能，確保採購品質，維
護公共利益及公平合理而設；對廠商並不得為無正當理由
之差別待遇。所稱採購，指「工程之定作、財物之買受、
定製、承租及勞務之委任或僱傭等」；又所謂「財物」，
指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與
其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定（財物）
者而言。
２、機關辦理採購，應限期辦理驗收，製作驗收紀錄（本法施
行細則第96條），由參加人員會同簽認：
（１）驗收時應由機關（辦理採購機關）首長或其授權人員指派
「適當人員『主驗』」，並通知接管單位或使用單位「會
驗」；惟機關「承辦採購單位之人員」不得為所辦採購之
主驗人或樣品及材料之檢驗人。前開所謂「承辦單位人員
」，指「機關承辦該個別採購案件最基層之承辦人員」（
行政院公共工程委員會88年6月8日（88）工程企字第8807
428、88年6月30日（88）工程企字第8807433號函參照）
；所稱指派「『適當人員』主驗」，凡非屬上揭機關承辦
該個別採購案件最基層承辦人員以外之該「採購機關」人
員，均得由機關首長或機關首長授權之人員本於職權指派
其為主驗人（行政院公共工程委員會88年8月5日（88）工
程企字第8811283號函參照）。又前舉「機關首長『授權
人員』」、「主驗人員」、「會驗人員」，皆係指辦理採
購機關或接管單位、或使用單位編制內之正式人員，自不
待言。
（２）前述「主驗人員」之權責為「『主持驗收程序』，抽查驗
核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並『
決定』不符時之處置」；「會驗人員」為會同主驗人員查
驗上開事項及「會同決定」廠商履約結果與契約規定不符
時之處置；至「協驗人員（為設計、監造、承辦採購單位
人員或機關委託之專業人員或機構人員）」之職責則為協
助辦理前揭個別採購案的驗收有關作業。
（３）驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商「
限期」改善、拆除、重作、退貨或換貨，該項「限期」契
約未規定者，由「主驗人」定之；如廠商於限期內完成者
，辦理採購機關應再行辦理驗收。若驗收結果與規定不符
，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預
定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必
要時減價收受；其減價計算方式，依契約規定。契約未規
定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所
受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額。
３、機關辦理採購，發現廠商有前揭本法第101條第1項所列各
款情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提
出異議者，將刊登政府採購公報。依其立法理由，係賦予
採購機關於廠商有「違法」或「重大違約」情形時，視廠
商未提出異議或異議及申訴處理結果，將廠商之「違法」
或「重大違約」情事刊登於政府採購公報，以作為各機關
辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投
標、作為決標對象或分包廠商之依據，並藉以杜絕不良廠
商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，建立廠商
間之良性競爭環境。該被刊登政府採購公報之廠商，於同
法第103條第1項所示一定期間內不得參加投標或作為決標
對象或分包廠商之停權效果，為不利之處分，其中第3款
、第7款至第12款事由，縱屬違反契約義務之行為，然其
既與公法上不利處分相連結，即被賦予公法上之意涵，均
係違反行政法上義務之行為，予以不利處分，具有裁罰性
，屬行政罰之性質。準此，辦理採購機關依據本法第101
條第1項對廠商作成刊登政府採購公報之不利處分時，自
應遵循前揭行政程序法之規定，就當事人有利及不利事項
一律注意，並應依下列原則為之：㈠採取之方法應有助於
目的之達成；㈡有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇
對人民權益損害最少者；㈢採取之方法所造成之損害不得
與欲達成目的之利益顯失均衡。申言之，採購契約成立後
，辦理採購之機關發現廠商有「因可歸責之事由，致解除
或終止契約」情事，雖可依據契約暨民法相關規定，解除
或終止契約，然機關將該事由刊登政府採購公報，予以停
權處分，依上述說明，除應審查、判斷廠商「違約情節」
是否重大外，並應衡酌：
（１）對上開違約廠商予以刊登政府採購公報，令其在本法第10
3條第1項第1款規定之1年期間內不得（限制、剝奪）參加
投標或作為決標對象或分包廠商，所為對該廠商工作權與
財產權之限制，有助於提升政府採購效率與功能，確保採
購品質等公共利益目的之達成。
（２）除依契約及民法相關規定解除或終止契約，並請求廠商債
務不履行之損害賠償或給付違約金等外，為落實本法立法
揭示之公共利益目的，有併將違法廠商刊登政府採購公報
，使生上開停權效果之必要。
（３）維護政府採購法所欲建立之「公平、公開採購程序，提升
採購效率與功能，確保採購品質」等公共利益，與限制違
法廠商工作權暨財產權所造成之損害間，非顯失均衡。
４、權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目
的；且不論係行使權利或履行義務，均應依誠實及信用方
法為之。本法第6條立法理由更揭明「維護公平交易秩序
為政府一貫之政策，政府採購行為尤不得對廠商有不合理
之差別待遇」、「維護公共利益及公平合理為民事契約之
基本內涵，於政府採購尤應加以重視」之旨。而前開所稱
「權利之行使」，徵諸上舉民法第148條修正立法理由，
當涵攝因契約所約定保留之解除權在內，故當事人於訂立
契約時，縱有約定保留之解除權，於行使該解除權時，亦
非不得依此誠信原則予以檢視；倘行使該解除權，於自己
所得利益極少，而他人因該解除權之行使所受之損害甚大
者，即非不得視為有違誠信原則而不得為之，此乃權利社
會化基本內涵所必然之解釋。
（四）本件被上訴人辦理吊運貨車等4項採購案，於98年10月27
日案號YJ98004L271P4E部分，決標予上訴人，並於98年11
月6日簽約，契約總價為3,375萬元。系爭採購案標的品名
為載重底盤車，數量共9輛，且依契約「載重底盤車採購
規格與工作陳述書」交貨時程之約定，契約標的分2批交
貨，第1批（3輛）應於簽約日之次日起240日曆天內（即
99年7月4日）交貨，第2批（6輛）則應於100年5月31日前
交貨，又依前開規格與工作陳述書有關採購項目規格說明
第20條環保及安全要求C項規定，所有電氣設施須符合「
危險貨品道路運輸安全協議」（ADR）要求；上訴人因未
能完成「危險貨品道路運輸安全協議」（ADR）認證程序
，向軍備局採購中心申請展延第1批交貨期限，並經其同
意展延交貨期至99年10月15日，惟逾期部分仍依約計罰，
然屆期上訴人仍未交貨，而再於99年10月12日以博字（99
）第991012號函要求展延，並遲至99年11月5日始完成第1
批3輛載重底盤車之交貨，經中科院分別於99年11月16日
第1次目視檢查、99年12月9日第2次目視檢查（第1次複驗
）及99年12月28日第2次複驗目視檢查，判定為驗收不合
格，軍備局採購中心認本案第1批逾期天數達123天，逾期
日數達契約清單（18）備註16.罰則1.之解約要件，並業
經2次複驗均不合格，故依兩造契約通用條款第17.1條約
定通知上訴人解除契約，被上訴人並認本件解除契約係因
可歸責於上訴人之事由所致，乃依政府採購法第101條第1
項第12款規定，通知上訴人擬將其刊登政府採購公報，上
訴人不服，循序提起行政訴訟。原審斟酌全辯論意旨及調
查證據之結果，適用政府採購法第101條第1項第12款規定
，以：本件被上訴人於99年11月16日、99年12月9日、99
年12月28日進行驗收，而依被上訴人於99年12月28日所為
第2次複驗目視檢查結果未通過部分，包括有下列8項：「
(1)C.O.C（車輛出廠品質文件）引擎號碼與實車引擎號碼
不符。(2)空氣乾燥器採用大陸製品，煞車、輪軸、傳動
等系統均無銘牌且已塗黑漆，無法辨識產品來源。(3) 車
輛差速器之外觀均不相同（3輛）。(4)全車線路均採剖開
式包覆，不符ADR安全約定。(5)3車輛之後地軸形式不一
且無銘牌。(6)車身號碼KLTBCA6AT2BK000013車輛：①前
地軸、動力分導箱疑似舊品。②右車門有損壞整修痕跡。
(7)車身號碼KLTBCA6AT2BK000014車輛：①輪殼內側嚴重
生銹。②輪軸煞車來令片偵測線損壞。(8)車身號碼KLTBC
A6AT2BK0000154車輛：後平衡桿、加力箱氣管嚴重變形。
」惟除其中「(4)全車線路均採剖開式包覆，不符ADR安全
約定」部分，因「上訴人交付之系爭車輛，全車線路均採
剖開式包覆，與ADR建議圖示不符，已難認對於衝擊、磨
擦、磨損具有防護能力之佈線方式，縱認上訴人通過ADR
認證，亦僅證明該車輛佈線符合通常車輛使用，然其與系
爭採購規格與工作陳述書就所有附加裝電器料件的配線，
均需作保護（包括隔、防磨傷或割傷等），須加裝防火蛇
管。（底盤車附加配備）之規定，尚難謂符合，被上訴
人認系爭車輛之佈線方式，依目視檢查即可認無法避免線
路受損引發之危險，上訴人經通知亦未改善，被上訴人認
上訴人交付之車輛目視檢查不合格，應可憑採」外，其餘
7項「尚難認定為目視檢查不合格之項目」；本件約定履
約期限原為99年7月4日，上訴人遲至99年11月5日始行交
付貨品，逾期天數達123天，已逾契約清單備註第16條罰
則所訂逾期天數累計達50日曆天得解除契約之情形，是已
難認上訴人違約情節並非重大，況上訴人逾期履約之結果
，仍無法完成驗收合格，而被上訴人本件採購所需車輛採
分批交貨之方式，應有其需求時程之考量，上訴人於首批
貨品交付即生遲延及驗收不合格情形，被上訴人於契約目
的不達之情況下據以解除全部契約，並依政府採購法第10
1條第1項第12款規定，以「因可歸責於廠商之事由，致解
除或終止契約者」，而以原處分通知上訴人刊登政府採購
公報，於法有據等由，遂認被上訴人原處分並無違法，予
以維持，駁回上訴人在原審之訴，固非無見。惟查：
１、如上所述，機關辦理採購驗收時，應由「辦理採購之『機
關首長』」、或該辦理採購機關首長的「授權人員」，指
派「採購機關」承辦該個別採購案件最基層承辦人員以外
之「採購機關」編制內正式人員為「主驗人」；「接管」
該採購財物單位或「使用」該採購財務單位為「會驗人」
；辦理採購機關「委託之專業人員或『機構人員』為『協
驗人』」。而驗收程序由「主驗人」主持，抽查驗核廠商
履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並「決定不
符時之處置」-亦即「通知廠商『限期』改善、拆除、重
作、退貨或換貨」，該項「限期」契約未規定者，「由『
主驗人』定之」；如廠商於限期內完成者，辦理採購機關
應再行辦理驗收，所為驗收程序，始為合法。然依系爭採
購契約清單第4頁「其他」之⑵記載：【本案採用之名
詞其意義簡明如下：「甲方：國防部軍備局採購中心，負
責執行本案招標及訂約等作業。」「甲方授權代理人：國
防部軍備局中山科學研究院，負責執行履約『驗收』等作
業，並於全案執行完畢後將相關報告『函送甲方備查』。
」「乙方：得標廠商」】（原審卷一第73頁正面；原處分
卷第72頁）；另卷附「中山科學研究內購案院財物勞務採
購接收暨會驗結果報告」亦載明：【「申請採購單位：（
中研院）系發遙測工程組。」「接收單位：系發中心遙測
工程組」、「接收單位主管：系統發展中心遙測工程組組
長（或副組長）」、「主管人員：系統發展中心遙測工程
組組長（或副組長）」、「經管人員：「系統發展中心遙
測工程組技士（或技術員）」】（原處分卷-可閱卷第140
至145頁）等情。顯見系爭採購案上訴人交付之「載重底
盤車」驗收事宜，其99年11月16日第1次驗收及限期改善
、99年12月9日第1次複驗暨限期改善與99年12月28日之第
2次複驗與限期改正，均係由中科院主驗、會驗與協驗。
揆諸前揭規定及說明，系爭採購案所為驗收程序是否與本
法規定者相符，而得憑為辦理採購機關-採購中心解除契
約之依據，並非無疑，原審未予調查審認，已嫌疏失。
２、中科院99年11月16日第1次驗收（目視檢查）所列缺失「
(6)」係記載：「附加裝電器料件的配線，未加裝防火蛇
管」（原處分卷-可閱卷第141頁）；惟其後之99年12月9
日第1次複驗所列該項缺失則記載：「⒒全車線路均採『
剖開式蛇管包覆』，請廠商提供符合ADR安全規定證明文
件」（原處分卷-可閱卷第143頁）等語。查上訴人系爭「
載重底盤車」於被上訴人99年12月9日第1次複驗時，其全
車線路既已採用「剖開式蛇管」予以包覆，且上訴人並提
出英國VCA授權公司之ADR審驗合格證書（原審卷一第104-
106頁），而前開載重底盤車採購規格與工作陳述書「
底盤車附加裝配備」部分第10點僅規定：「以上就所有附
加裝電器料件的配線，均需要作保護（包括隔、防磨傷或
割傷等），『須加裝防火蛇管』」，並無上訴人不得以「
剖開式蛇管」包覆配線之規定。則何以上訴人系爭車輛採
「剖開式蛇管包覆」，並已提出英國VCA授權公司之ADR審
驗合格證書，仍不符上開規定？被上訴人99年12月28日第
2次複驗⒋所載：「全車線路均採『剖開式（未記載蛇管
兩字）包覆』，不符ADR安全規定」（原處分卷-可閱卷第
145頁），認上訴人未限期改善違約乙節，其依據如何？
原審未予調查審認，遽認上訴人違約，尚嫌速斷。
３、依原審認定之事實，系爭採購案上訴人違約者僅被上訴人
99年12月28日第2次複驗⒋所載：「全車線路均採『剖開
式（未記載蛇管兩字）包覆』，不符ADR安全規定」部分
。惟系爭採購案標的「載重底盤車」，數量共9輛，分2批
交貨，第1批「3輛」（應於簽約日之次日起240日曆天內
即99年7月4日交貨），第2批「6輛」（應於100年5月31日
前交貨）。縱認上訴人確有該項違約，然該項違約占系爭
採購案之比例尚非重大，且非無法改善；是被上訴人解除
系爭採購案全部契約，並依政府採購法第101條第1項第12
款規定刊登政府採購公報，將上訴人列為不良廠商，予以
停權1年，是否符合比例原則，亦非無推究之餘地，原判
決未予斟酌調查，同有未合。
（五）綜上所述，原判決核有違誤，上訴意旨執以指摘，求予廢
棄，為有理由，應予准許。因本件尚有相關事實未明，本
院無從自為判決，爰將原判決廢棄，著由原審法院重為審
理後，另為適法之判決，以符法制，並昭折服。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項
、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 10 月 2 日
最高行政法院第三庭
審判長法官 藍 獻 林
法官 鄭 小 康
法官 廖 宏 明
法官 林 文 舟
法官 胡 國 棟
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 103 年 10 月 2 日
書記官 莊 俊 亨
資料來源：
最高行政法院裁判書彙編（103年1月至12月）第 324-349 頁